Оформление формы договора подряда на проведение испытаний противопожарных систем — основные моменты и требования

Договор подряда на испытание противопожарных систем – это официальный документ, устанавливающий правовые отношения между заказчиком и исполнителем, которые призваны гарантировать безопасность и надежность работы противопожарных устройств. Такие испытания необходимы для проверки соответствия систем требованиям пожарной безопасности и должны проводиться в строгом соответствии с нормативными документами.

В договоре подряда на испытание противопожарных систем должны быть четко прописаны обязательства исполнителя, включая сроки и условия проведения испытаний, а также ответственность за ненадлежащее выполнение работ. Заказчик, в свою очередь, должен предоставить исполнителю всю необходимую документацию и согласие на проведение испытаний. Такой договор является гарантом качества и безопасности противопожарных систем и необходим для защиты интересов обеих сторон.

Отличительной особенностью договора подряда на испытание противопожарных систем является наличие обязательных требований, которые должны быть строго соблюдены при его заключении. Такие требования включают в себя указание на действующие нормативные документы, на основании которых должны проводиться испытания, а также указание нарушений, которые могут привести к расторжению договора. Для обеих сторон важно предоставить все необходимые документы и согласиться на их взаимное использование в рамках испытаний.

Обязательные требования к форме договора подряда на испытание противопожарных систем

При заключении договора подряда на испытание противопожарных систем необходимо учесть следующие обязательные требования:

1. Определение сторон договора

   Договор подряда должен содержать информацию о сторонах договора, включая полное название организации или ФИО физического лица, адреса и контактные данные.

2. Описание работ и испытаний

   Договор должен содержать полное описание выполняемых работ и испытаний противопожарных систем, включая их объем, сроки выполнения и требуемые результаты.

3. Условия оплаты

   В договоре должны быть указаны условия оплаты выполненных работ и испытаний, включая стоимость работ, порядок и сроки оплаты.

4. Ответственность сторон

   Договор должен содержать информацию об ответственности сторон за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, включая штрафные санкции или иные последствия.

5. Срок действия договора

   В договоре должен быть указан срок действия договора подряда на испытание противопожарных систем, а также условия его пролонгации или расторжения.

6. Прочие условия

   В договоре могут содержаться иные условия, которые стороны считают необходимыми для более полного регулирования прав и обязанностей по испытанию противопожарных систем.

Важно: при заключении договора подряда на испытание противопожарных систем рекомендуется обратиться за консультацией к юристу или специалистам в области пожарной безопасности для обеспечения соответствия договора требованиям действующего законодательства.

Раздел 1: Определение и цель договора подряда

1.1 Определение

Договор подряда на испытание противопожарных систем (далее — Договор) является соглашением между Заказчиком и Исполнителем, в соответствии с которым Исполнитель обязуется выполнить испытания противопожарных систем, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя.

1.2 Цель договора

Целью Договора является определение условий и порядка проведения испытаний противопожарных систем, обеспечение безопасности и соответствия систем требованиям соответствующих нормативных актов.

1.3 Границы договора

Договор регулирует права и обязанности сторон, а также порядок расчетов между Заказчиком и Исполнителем в связи с выполнением испытаний противопожарных систем.

Примечание: Договор не охватывает другие вопросы, не связанные с испытаниями противопожарных систем, и не регулирует личные или финансовые отношения сторон, которые не обусловлены или не прямо связаны с исполнением Договора.

Раздел 2: Стороны и реквизиты договора подряда

В данном разделе приведены основные сведения о сторонах договора подряда на испытание противопожарных систем и их реквизиты.

2.1 Заказчик

Заказчиком является лицо (юридическое или физическое), именуемое далее Заказчик.

Реквизиты Заказчика:

• Наименование организации: [Название организации]
• ФИО представителя организации: [ФИО представителя]
• Адрес организации: [Адрес организации]
• Контактный телефон: [Контактный телефон]
• ИНН/ОГРН организации: [ИНН/ОГРН организации]

2.2 Исполнитель

Исполнителем является лицо (юридическое или физическое), именуемое далее Исполнитель.

Реквизиты Исполнителя:

• Наименование организации: [Название организации]
• ФИО представителя организации: [ФИО представителя]
• Адрес организации: [Адрес организации]
• Контактный телефон: [Контактный телефон]
• ИНН/ОГРН организации: [ИНН/ОГРН организации]

Данные реквизиты являются обязательными для заполнения и предоставления на момент заключения договора подряда.

Раздел 3: Описание противопожарных систем, подлежащих испытанию

3.1 Противопожарная система автоматического пожаротушения

3.1.1 Противопожарная система автоматического пожаротушения должна быть описана в договоре подряда на испытание противопожарных систем.

3.1.2 Описание противопожарной системы автоматического пожаротушения должно содержать следующую информацию:

  — Марка и модель установленной системы автоматического пожаротушения;

  — Технические характеристики системы, включая пропускную способность, рабочее давление, емкость резервуара, дальность действия системы;

  — Система запуска и активации пожаротушения, включая место установки датчиков пожара и процедуру автоматического запуска;

  — Компоненты и запасные части системы автоматического пожаротушения, а также информация о доступности и возможности их замены;

  — Требования к техническому обслуживанию и техническому персоналу, осуществляющему обслуживание системы;

  — Обязательные испытания системы автоматического пожаротушения, включая периодичность проведения испытаний и требования к их документации.

3.2 Противопожарная система автоматической пожарной сигнализации

3.2.1 Противопожарная система автоматической пожарной сигнализации должна быть описана в договоре подряда на испытание противопожарных систем.

3.2.2 Описание противопожарной системы автоматической пожарной сигнализации должно содержать следующую информацию:

  — Марка и модель установленной системы автоматической пожарной сигнализации;

  — Технические характеристики системы, включая количество установленных датчиков пожара, дальность действия системы, время срабатывания сигнализации;

  — Система активации пожарной сигнализации, включая процедуру срабатывания и требования к зонам покрытия;

  — Компоненты и запасные части системы автоматической пожарной сигнализации, а также информация о доступности и возможности их замены;

  — Требования к техническому обслуживанию и техническому персоналу, осуществляющему обслуживание системы;

  — Обязательные испытания системы автоматической пожарной сигнализации, включая периодичность проведения испытаний и требования к их документации.

Раздел 4: Сроки и порядок проведения испытания

4.1 Испытание противопожарных систем должно быть проведено в установленные сроки согласно графику, утвержденному Заказчиком.

4.2 Испытание должно проводиться специалистами, имеющими необходимые навыки и квалификацию, а также сертификаты соответствующих организаций, подтверждающих их компетентность.

4.3 Для проведения испытания Заказчик предоставляет доступ к объекту, на котором установлена противопожарная система, а также необходимое оборудование и материалы.

4.3.1 Оборудование и материалы

4.3.1.1 Заказчик обязуется предоставить исполнителю все необходимое оборудование для проведения испытания, включая, но не ограничиваясь:

№	Наименование оборудования	Количество	Технические характеристики
1	Противопожарные датчики	5 шт	Рабочий диапазон: от -10°C до +50°C
2	Огнетушители	2 шт	Емкость: 5 кг
3	Противопожарный клапан	1 шт	Номинальное давление: 1,6 МПа

4.3.1.2 Заказчик несет ответственность за поддержание исправного состояния предоставленного оборудования на протяжении всего периода испытания.

4.3.2 Доступ к объекту

4.3.2.1 Заказчик обязуется предоставить исполнителю свободный доступ к объекту, на котором установлена противопожарная система, на протяжении всего периода испытания.

4.3.2.2 Исполнитель несет ответственность за сохранность и правильное использование предоставленного ему доступа к объекту.

Раздел 5: Оплата и ответственность за исполнение договора подряда

5.1. Оплата производится Заказчиком в соответствии с условиями, указанными в разделе Оплата приложения к настоящему договору.

5.2. Стоимость работ определяется по единицам выполненного объема работ, указанным в разделе Спецификация работ приложения к настоящему договору.

5.3. Оплата производится Заказчиком в соответствии с графиком платежей, указанным в разделе График платежей приложения к настоящему договору.

5.3.1. График платежей

График платежей представлен в таблице ниже:

№ п/п	Этап работ	Сумма платежа	Срок платежа
1	Предварительный платеж	50%	Предоплата: не позднее 3 рабочих дней с момента подписания договора
2	Завершение работ	50%	Оплата: в течение 5 рабочих дней после подачи Заказчику акта выполненных работ и согласования сторонами качества выполненных работ

5.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком суммы, указанной в графике платежей, Исполнитель имеет право приостановить выполнение работ до полного погашения задолженности.

5.5. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5.1. Ответственность Исполнителя

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору, Исполнитель несет ответственность в следующих формах:

• уплата неустойки в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки исполнения обязательств;
• устранение дефектов и недостатков в выполненных работах за свой счет;
• подписание претензионного акта Заказчика, в котором указываются выявленные недостатки и требования к их устранению, после чего Исполнитель обязуется устранить указанные недостатки в срок, установленный Заказчиком;
• возмещение убытков, причиненных Заказчику в результате ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств.

5.5.2. Ответственность Заказчика

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору, Заказчик несет ответственность в следующих формах:

• уплата неустойки в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки исполнения обязательств;
• возмещение убытков, причиненных Исполнителю в результате ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств.

Раздел 6: Права и обязанности сторон

6.1 Заказчик обязан предоставить Подрядчику все необходимые материалы, документацию и информацию, необходимую для выполнения испытаний противопожарных систем.

6.2 Подрядчик обязан проводить испытания противопожарных систем в соответствии с установленным Государственными стандартами и требованиями Заказчика.

6.3 Заказчик имеет право контролировать проведение испытаний и требовать предоставления отчетов и протоколов по результатам испытаний.

6.4 Подрядчик имеет право требовать возмещения затрат, связанных с проведением испытаний, в случае нарушения Заказчиком сроков предоставления необходимой информации или материалов.

6.5 Заказчик обязан оплатить работы Подрядчика после успешного завершения испытаний и предоставления положительных результатов.

6.6 Подрядчик обязан исполнять свои обязательства надлежащим образом и в сроки, установленные договором, а также соблюдать все требования и нормы безопасности.

Раздел 7: Конфиденциальность и защита информации

7.1 Стороны признают важность конфиденциальности и защиты информации, связанной с договором подряда на испытание противопожарных систем.

7.2 Каждая из Сторон обязуется осуществлять все необходимые меры для защиты конфиденциальной информации от несанкционированного доступа, использования и разглашения.

7.3 Передача конфиденциальной информации может осуществляться только по предварительному письменному согласию обеих Сторон.

7.4 В случае разглашения конфиденциальной информации без согласия другой Стороны, нарушившая Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.5 Срок действия обязательств по конфиденциальности и защите информации ограничен сроком действия данного договора.

7.5.1

7.5.1 В случае расторжения договора Стороны обязуются прекратить использование конфиденциальной информации и вернуть ее исходному владельцу.

7.5.2

7.5.2 Допускается хранение конфиденциальной информации после окончания срока действия договора с согласия обеих Сторон или в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.6 Стороны несут материальную ответственность за утечки конфиденциальной информации, произошедшие по их вине, и обязуются возместить ущерб, причиненный другой Стороне в результате таких утечек.

7.7 За исключением случаев, когда раскрытие конфиденциальной информации требуется в соответствии с законодательством, Стороны обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

7.8 Стороны обязуются не использовать конфиденциальную информацию в ущерб интересам другой Стороны и не использовать конфиденциальную информацию для получения коммерческой выгоды без согласия другой Стороны.

7.9 В случае возникновения споров, связанных с нарушением обязательств по конфиденциальности и защите информации, Стороны будут прилагать все усилия для разрешения спора путем переговоров.

7.10 В случае невозможности разрешить спор путем переговоров, спор может быть передан на рассмотрение в соответствии с процедурой арбитража, предусмотренной законодательством.

7.11 Конфиденциальность и защита информации, указанные в настоящем разделе, распространяются на все стороны их представителей, агентов и сотрудников, которые получают доступ к конфиденциальной информации в рамках выполнения обязательств по договору.

7.12 Настоящий раздел остается в силе после окончания действия договора на неопределенный срок.

Раздел 8: Форс-мажорные обстоятельства

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение условий данного договора, сторона, которая сталкивается с такими обстоятельствами, должна незамедлительно уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств.

Форс-мажорные обстоятельства включают, но не ограничиваются:

• экстремальные погодные условия, такие как ураганы, пожары, наводнения;
• войны, военные действия, террористические акты и их последствия;
• землетрясения, смерчи, торнадо;
• забастовки, бунты, массовые производственные конфликты;
• ограничения в деятельности правительственных органов;
• появление новых законодательных актов или изменение существующих актов, которые существенно влияют на исполнение данного договора;
• любые другие природные или человеческие факторы, которые выходят за пределы разумного контроля сторон и могут мешать или препятствовать исполнению данного договора.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения данного договора будет автоматически продлен на период времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, плюс дополнительный разумный срок для выполнения обязательств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

В случае, если форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать более шести месяцев, каждая из сторон имеет право расторгнуть данный договор по истечении 30 дней с момента направления письменного уведомления другой стороне.

Раздел 9: Процедура разрешения споров и действия по урегулированию

В случае возникновения споров, связанных с исполнением или толкованием настоящего договора, Стороны стремятся решить их путем переговоров и сотрудничеством.

Если спор не удается разрешить переговорами в течение 30 дней с даты получения письменного уведомления о споре, каждая из Сторон имеет право обратиться в Арбитражный суд для разрешения спора в соответствии с действующим законодательством.

Процедура разрешения споров должна проводиться в соответствии с законодательством Российской Федерации, и все решения Арбитражного суда являются окончательными и обязательными для Сторон.

В случае возникновения спора каждая из Сторон обязана незамедлительно уведомить другую Сторону письменно о заявлении в Арбитражный суд и предоставить ей копию заявления.

До окончательного разрешения спора Стороны обязаны продолжать исполнение своих обязательств по настоящему договору, за исключением случаев, когда иное предусмотрено требованиями действующего законодательства или решением Арбитражного суда.

9.1 Применение медиации

При возникновении спора Стороны могут согласиться на применение медиации в целях урегулирования спора.

Медиация является добровольным процессом, в котором независимый третейский судья (медиатор) помогает Сторонам достичь согласия по спорным вопросам. Целью медиации является поиск взаимно приемлемого решения для Сторон.

Медиатор является непредвзятым сторонним лицом и не имеет права принимать решения от имени Сторон.

Если Стороны достигают согласия по спорному вопросу в ходе медиации, они должны подписать письменное соглашение, устанавливающее условия урегулирования спора.

Проведение медиации не отменяет право Сторон обратиться в Арбитражный суд для решения спора.

9.2 Другие действия по урегулированию

Помимо медиации, Стороны могут согласиться на другие способы урегулирования спора, такие как экспертиза, арбитраж и т.д. Все условия и процедуры работы данных способов должны быть оговорены письменно.

До достижения согласия по урегулированию спора, Стороны обязуются вести себя добросовестно и урегулировать все вопросы, поднимаемые при процедуре разрешения спора, в соответствии с требованиями законодательства и договором.